Δικάσιμος 6/5/2022. Αναβολή για 23/9/2022

Δικάσιμος 23/9/2022. Αναβολή για 9/12/2022

Δικάσιμος 9/12/2022.

Έκδοση απόφασης Σεπτέμβριο 2023. Δεν έγινε δεκτή η πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, η οποία είχε ανατεθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία είχε δηλώσει αδυναμία γνωμοδότησης

Νέα Δικάσιμος Οκτώβριο 2024.

 
Μη υπολογίζοντας κάποια νέα αναβολή.

Για αυτό το λόγο προωθήσαμε την επίλυση του ζητήματος για λήψη διυπουργικής απόφασης κήρυξης του έργου ως Εθνικής σημασίας.

Στις 16-5-2024 με το υπ αριθμ. ΦΕΚ 308/Δ/16-5-2024 έγινε η υπαγωγή του έργου στις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 7 Α του κώδικα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Ακινήτου και δόθηκε εντολή προς την δικηγόρο της Π.Ε Θεσπρωτίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΪΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ:

12η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 688.343,98€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας την 21-3-2022 , εγκρίθηκε στις 29-3-2022 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 14-4-2022. Έχει εξοφληθεί τμηματικά το ποσό 598.343,98€ καi oi 96.000 εξοφλήθηκαν 31/5/2023.

13η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 876.178,04€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας την 23-6-2022 , εγκρίθηκε στις 1-7-2022 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 1-7-2022.Εξοφλήθηκε τμηματικά έως 7/9/2023/

16η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 300.141,96€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας την 2-11-2022 , εγκρίθηκε στις 4-11-2022 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 7-11-2022. Εξοφλήθηκε την 11/3/2024.

17η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 265.000,00€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας την 16-12-2022 , εγκρίθηκε στις 19-12-2022 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 22-12-2022. Εξοφλήθηκε τμηματικά σε δύο δόσεις με τελευταία 8/4/2024.

Οι εντολές πληρωμής που εγκρίθηκαν από την υπηρεσία και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη:

18η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 505.000,00€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας την 21-2-2023 , εγκρίθηκε στις 23-02-2023 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 2-3-2023.

19η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 225.000,00€ με Φ.Π.Α. υποβλήθηκε στην

Υπηρεσία σας την 31-3-2023 , εγκρίθηκε στις 3-04-2023 και τα δικαιολογητικά που αφορούν την άνω πιστοποίησης υποβλήθηκαν στις 4-4-2023.

Ο 10ος ΑΠΕ του έργου με τους τόκους υπερημερίας του έργου έχει διαβιβαστεί με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 59513/7543/15-4–2024 έγγραφο στην Περιφερειακή επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και έκτοτε αναμένεται η έγκρισή του.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η με αριθμό 136920/16469/8-9-2021 Αίτηση - Όχληση του Αναδόχου με την οποία είχε γίνει μια αρχική Ειδική Όχληση σχετική με καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμού και διεκδίκηση τόκων υπερημερίας.

Η με αριθμό 201413/24176/20-12-22 Αίτηση - Όχληση του αναδόχου για επίσπευση λύσης προβλημάτων που αφορούν το έργο

Η με αριθμό 80283/11077/19-5-2023 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου επειδή δεν είχαν εξοφληθεί λογαριασμοί, δεν είχε ολοκληρωθεί η

απομάκρυνση των στύλων ΔΕΗ, υπήρχε κώλυμα από δύο ιδιοκτήτες που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών εντός της ιδιοκτησίας τους, εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο επέκτασης της γέφυρας στη θέση «Γκίτζη»

Η με αριθμό 85214/11729/29-5-2023 Όχληση του άρθρου 137 του Ν4412/2016 του αναδόχου

Η με αριθμό 80283/11077/30-5-2023 Απόφαση Διακοπής εργασιών της ΔΤΕ με ορθή επανάληψη την 5/6/2023 .

Η με αριθμό 85214/11729/30-5-2023 κοινοποίηση από την ΔΤΕ της Διακοπής εργασιών στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

Η με αριθμό 45909/580/22-3-2024 αίτηση δαπάνης αποζημίωσης θετικών ζημιών του αναδόχου με τα παραστατικά-δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με την οποία ο Ανάδοχος υπέβαλε αιτήματα αποζημίωσης θετικών ζημιών για το διάστημα από 30-5-23 έως 31-3-24, συνολικά 212 ημερών και ύψους 377.337,45€, λόγω καθυστέρησης της πλήρους ανάπτυξης των εργασιών του έργου, εξαιτίας της µη συντέλεσης της αναγκαίας απαλλοτρίωσης, της καθυστέρησης μετακίνησης στύλων ΔΕΗ και καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών.

Η με αρ. πρωτ. 45909/5802/ 26-6-2024 απόφαση αποζημίωσης του Δ/ντη της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας προς την «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ - Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου κατασκευής του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», µε το ποσό των «Εκατό είκοσι μιας χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά και ενενήντα έξι λεπτών 121.257,96 € για θετικές ζημιές της, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου από 30 - 05 - 23 έως 31 - 03 - 2024, κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 136 και του άρθρου 137 του Ν.4412/2016».

Με το αριθμ. πρωτ. 97750/12725/1-7-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε Θεσπρωτίας έγινε άρση της διακοπής εργασιών του έργου για την κατασκευή του δεύτερου τμήματος της γέφυρας (ΧΘ92+00482) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και δύναται παράταση για ολοκλήρωση της εν λόγω παρέμβασης και ολοκλήρωσης του κόμβου.

Η από 8/7/2024 αίτηση διάλυσης σύμβασης αναδόχου.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στις 6-9-2019 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με Α.Π. 135221/1904/06-09-2019 ποσού 6.709.795,19€ με ΦΠΑ.

Στις 7-10-2019 υποβλήθηκε η 1η εντολή πληρωμής (προκαταβολή) συνολικού ποσού 269.821,27 € , εγκρίθηκε στις 17-10-2019 και εξοφλήθηκε στις 14-11-2019.

Στις 17-12-2019 υποβλήθηκε η 2η εντολή πληρωμής (προκαταβολή) συνολικού ποσού 230.178,73 € , εγκρίθηκε στις 17-12-2019 και εξοφλήθηκε στις 24-12-2019.

Στις 31-3-2020 υποβλήθηκε η 3η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 191.233,69€, εγκρίθηκε στις 7-4-2020 και εξοφλήθηκε στις 14-4- 2020.

Στις 13-4-2020 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 6.709.795,19€ με ΦΠΑ σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Στις 7-5-2020 υποβλήθηκε η 4η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 252.102,23€, εγκρίθηκε στις 22-5-2020 και εξοφλήθηκε στις 27-5- 2020.

Στις 24-6-2020 υποβλήθηκε η 5η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 207.084,24 €, εγκρίθηκε στις 6-7-2020 και εξοφλήθηκε στις 8-7- 2020.

Στις 31-7-2020 υποβλήθηκε η 6η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 229.458,83€, εγκρίθηκε στις 11-8-2020 και εξοφλήθηκε στις 12-8- 2020.

Στις 4-9-2020 εκδόθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από την κα. Μάρθα Πιτούλη και απαγόρευση ουδεμίας εργασίας σε ιδιοκτησία της στον Κόμβο Ν. Σελεύκειας εως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης .

Στις 14-10-2020 υποβλήθηκε η 7η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 416.352,43€, εγκρίθηκε στις 16-10-2020 και εξοφλήθηκε τμηματικά στις 4-11-2020 ποσό 144.467,68 και στις 2-12-2020 ποσό 271.884,75.

Στις 30-12-2020 υποβλήθηκε η 8η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 651.825,26€, εγκρίθηκε στις 31-12-2020 και εξοφλήθηκε στις 2-2- 2021.

 
Στις 2-4-2021 υποβλήθηκε η 9η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 382.021,34€, εγκρίθηκε στις 6-4-2021 και εξοφλήθηκε στις 28 -4- 2021.

Στις 30-6-2021 υποβλήθηκε η 10η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 501.194,36€, εγκρίθηκε στις 30-6-2020 και εξοφλήθηκε στις 13-10-2021.

Στις 26-7-2021 εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 6.709.795,19€ με ΦΠΑ σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Στις 8-9-2021 με αρ.πρ. 136920/16469 υποβλήθηκε αίτηση – όχληση λόγω καθυστέρησης εξόφλησης 10ης εντολής πληρωμής .

Στις 19-11-2021 υποβλήθηκε η 11η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 1.103.477,67€ εγκρίθηκε στις 23-11-2021 και εξοφλήθηκε τμηματικά στις 28-2-2022 ποσό 459.183,64€ , στις 27-7-2022 ποσό 600.000,00€ και στις 22-12-2022 ποσό 44.294,03€.

Στις 23-3-2022 εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 6.877.567,56€ με ΦΠΑ, είναι αυξητικός της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεώρησης. Επίσης περιλαμβάνει την τροποποιητική σύμβαση ποσού 995.935,04 € με ΦΠΑ (ποσοστό 14,77% χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών).

Στις 23-3-2022 υποβλήθηκε η 12η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 688.343,98€, εγκρίθηκε στις 29-3-2022 και εξοφλήθηκε τμηματικά στις 27-12-2022 ποσό 127.704,70€ , στις 2-1-2023 ποσό 464.639,28€ και στις 31-5-2023 ποσό 96.000,00€.

Στις 17-6-2022 εγκρίθηκε ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 7.125.567,56€ με ΦΠΑ, είναι αυξητικός της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεώρησης. Η τροποποιητική σύμβαση ποσού 1.050.630,24 € με ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης.

Στις 23-6-2022 υποβλήθηκε η 13η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 876.178,04€, εγκρίθηκε στις 23-6-2022 και εξοφλήθηκε τμηματικά στις 31-5-2023 ποσό 104.000,00€, στις 13-7-2023 ποσό 35.441,09€ και στις 7-9-2023 736.736,95€.

Στις 10-8-2022 υποβλήθηκε η 14η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 300.000,00€, εγκρίθηκε στις 11-8-2022 και εξοφλήθηκε στις 12-8- 2022.

Στις 7-10-2022 υποβλήθηκε η 15η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 300.000,00€, εγκρίθηκε στις 10-10-2022 και εξοφλήθηκε στις 14-10-2022.

Στις 2-11-2022 εγκρίθηκε ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Στις 2-11-2022 υποβλήθηκε η 16η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 300.141,96€, εγκρίθηκε στις 7-11-2022 και εξοφλήθηκε στις 11-3-2024.

Στις 19-12-2022 υποβλήθηκε η 17η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 265.000,00€, εγκρίθηκε στις 19-12-2022 και εξοφλήθηκε τμηματικά στις 21-3-2024 ποσό 201.719,58€ και στις 8-4-2024 ποσό 63.280,42€.

Στις 20-12-2022 με αρ.πρ. 201413/24176 υποβλήθηκε αίτηση - όχληση για επίσπευση λύσης προβλημάτων.

 
Στις 23-2-2023 εγκρίθηκε ο 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει αναθεώρηση , απολογιστικά πρώτων υλών και δαπάνη τόκων Υπερημερίας που αφορούν την 10η εντολή πληρωμής ποσού 501.194,36€ , 11η εντολή πληρωμής ποσού 1.103.477,67€ και 12η εντολή πληρωμής ποσού 688.343,98€ (ποσό που εισπράχθηκε 592.343,98€ και εκκρεμεί ποσό 96.000,00€ )

Στις 21-2-2023 υποβλήθηκε η 18η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 505.000,00€, εγκρίθηκε στις 23-2-2023 και παραμένει ανεξόφλητη. Περιλαμβάνει δαπάνη τόκων Υπερημερίας που αφορούν την 10η εντολή πληρωμής ποσού 501.194,36€ , 11η εντολή πληρωμής ποσού 1.103.477,67€ και τμημα από 12η εντολή πληρωμής ποσού 688.343,98€ (ποσό που εισπράχθηκε 592.343,98€ και εκκρεμεί ποσό 96.000,00€ ).

Στις 31-3-2023 υποβλήθηκε η 19η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 225.000,00€, εγκρίθηκε στις 3-4-2023 και παραμένει ανεξόφλητη.

Στις 19-5-2023 με αρ.πρ. 80283/11077 υποβλήθηκε Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών .

Στις 29-5-2023 με αρ. πρ. 85214/11729 υποβλήθηκε όχληση του άρθρου 137.

Στις 30-5-2023 εγκρίθηκε με αρ. πρ. 80283/11077/30-5-2023 η απόφαση Διακοπής εργασιών της ΔΤΕ.

Στις 30-5-2023 με αρ. πρ. 85214/11729 κοινοποίηση στο Περιφερειακό ταμείο της Διακοπής εργασιών από τη ΔΤΕ.

Στις 5-6-2023 ορθή επανάληψη της απόφαση Διακοπής εργασιών της ΔΤΕ.

Στις 21-6-2023 εγκρίθηκε ο 9ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει αναθεώρηση και την δαπάνη των τόκων υπερημερίας που αφορά την καθυστέρηση της 10ης εντολή πληρωμής ποσού 501.194,36€ ,της 11ης εντολή πληρωμής ποσού 1.103.477,67€, της 12ης εντολή πληρωμής ποσού 688.343,98€, της 13ης εντολή πληρωμής ποσού 876.178,54€, της 16ης εντολή πληρωμής ποσού 300.141,96€, της 17ης εντολή πληρωμής ποσού 265.000,00€, της 18ης εντολή πληρωμής ποσού 505.000,00€ και της 19ης εντολή πληρωμής ποσού 225.000,00€. Από τους ως άνω λογαριασμούς έχουν εξοφληθεί η 10η , 11η και από την 12η εισπράχθηκε ποσό 592.343,98€ και εκκρεμεί ποσό 96.000,00€ όπως επίσης εκκρεμεί η εξόφληση για την 13η , 16η , 17η , 18η και 19η εντολή πληρωμής.

Στις 20-6-2023 υποβλήθηκε η 20η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 95.000,00€, εγκρίθηκε στις 21-6-2023 και παραμένει ανεξόφλητη. Περιλαμβάνει δαπάνη τόκων Υπερημερίας το υπόλοιπο τμήμα από 12η εντολή πληρωμής ποσού 96.000,00€ και τμήμα από την 13η εντολή πληρωμής ποσού 876.178,54€ (ποσό που εισπράχθηκε 104.000,00€ και εκκρεμεί ποσό 772.178,04€ )

Στις 12-9-2023 υποβλήθηκε η 21η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 120.022,87€, εγκρίθηκε στις 19-9-2023 και παραμένει ανεξόφλητη. Περιλαμβάνει δαπάνη τόκων Υπερημερίας το υπόλοιπο της 13η εντολή πληρωμής ποσού 772.178,04.

Στις 22-3-2024 με αρ. πρωτ. 45909/580 αίτηση δαπάνης αποζημίωσης θετικών ζημιών .

Στις 15-4-2024 έχει αποσταλεί ο 10Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών στην Περιφέρεια Ηπείρου που περιλαμβάνει μόνο τόκους ανεξόφλητων λογαριασμών.

Στις 14-5-2024 υποβλήθηκε η 22η εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 244.3223,87€ που περιλαμβάνει μόνο τόκους της 16ης και 17ης εντολής πληρωμής που έχουν εξοφληθεί πλήρως και των ανεξόφλητων λογαριασμών από 18η ως 21η εντολή πληρωμής για το διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση τους ως 13 -5-2024 .

Στις 16-5-2024 με αρ. πρ.74226/9550 επιστροφή 22ης Εντολής πληρωμής διότι θα πρέπει να εγκριθεί ο 10ος ΑΠΕ ο οποίος έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Ηπείρου στις 15-4-2024 και αναμένετε η έγκριση.

Στις 4-6-2024 ένσταση περί επιστροφής λογαριασμού .

Στις 6-9-2023 έχει εξοφληθεί η δαπάνη μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο Ντάσιου.

 
Στις 15-12-2023 ολοκληρώθηκε η δαπάνη μετατόπισης των στηλών της ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα Ντάσιος-Ταγκατίδης.

Στις 15-3-2024 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης των στήλων της ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα Ντάσιος-Ταγκατίδης.

Στις 30-4-2024 δεν έχει γίνει ακόμη μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο Ντάσιου με οδό Γράμμου , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν εργασίες στον κόμβο Ντάσιου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π. Ε. Θεσπρωτίας
Θωμάς Γ. Πιτούλης

 Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ οι θερμές αέριες μάζες, που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια, θα συνεχίσουν να μας επηρεάζουν, και ο καύσωνας θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, θα βιώσουμε σε όλη τη χώρα την πιο ζεστή μέρα -μέχρι στιγμής- του καύσωνα, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή ειδικά για τους κατοίκους των πόλεων. Οι παραλίες και γενικότερα οι παραθαλλάσιες περιοχές θα γεμίσουν από κόσμο που θα προσπαθήσει να αναζητήσει λίγες στιγμές δροσιάς, ενώ οι λιγότερο τυχεροί θα προσπαθήσουν να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες με τη χρήση κλιματιστικών.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Γενικά αίθριος και πολύ ζεστός παραμένει και σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και κατά τόπους στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 43 βαθμούς ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμαίνονται στις περισσότερες αστικές περιοχές περί τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι κατά τόπους προγνώσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 41 με 42 και κατά τόπους έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 42 και κατά τόπους 43 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 37 και στη νότια Κρήτη έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 28 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 41 με 43 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 29 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, η διαδικασία θα έχει ως εξής:

Αρχικά ο πολίτης θα επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος.

Η ασφαλιστική, αφού καταγράψει την επιθυμία του πολίτη να κάνει χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας μέσω του Gov.gr Wallet, ζητάει τα βασικά στοιχεία για να εκκινήσει την διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο του πολίτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμεί να ασφαλίσει και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του.

Στη συνέχεια θα λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) στο κινητό του από το Gov.gr Wallet μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία και για τον συγκεκριμένο σκοπό που έχει αιτηθεί, ζητά τη διάθεση των απαραίτητων στοιχείων του, δηλαδή άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης και στοιχεία κατόχου.

Ο πολίτης, αν επιθυμεί να συνεχίσει, θα δίνει αρχικά τη συγκατάθεσή του για την «άντληση και προβολή» των προς διαβίβαση στοιχείων του και ακολούθως θα ελέγχει την ορθότητά τους.

Έπειτα, θα χορηγεί ή όχι τη συγκατάθεση του για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εναλλακτικά οι πολίτες θα μπορούν να παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους πέραν του Gov.gr Wallet μέσω εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό στο gov.gr.

Σε επόμενο στάδιο η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες συναλλαγές των πολιτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μεταξύ των οποίων η μίσθωση αυτοκινήτων, η σύναψη συμβολαίου με παρόχους ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η υπηρεσία υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Η δέσμευσή μας για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη και θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του γίνεται πράξη καθημερινά, με υπηρεσίες όπως η συγκεκριμένη που έρχεται να καταργήσει πιστοποιητικά, χαρτιά και περιττές επισκέψεις ή αποστολές εγγράφων. Δεν είναι μόνο η υπηρεσία που παρουσιάσαμε σήμερα σημαντική αλλά είναι κυρίως το ότι αποτελεί τη βάση για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Στο πως η κατάργηση των πιστοποιητικών, για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει και ήδη έχουμε νομοθετήσει, μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί. Η έναρξη γίνεται σήμερα με το consent για τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου μέσω του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες κερδίζουν χρόνο, αντίστοιχα τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και το Ελληνικό Δημόσιο εξοικονομούν πολύτιμους πόρους, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών. Στη νέα ψηφιακή Ελλάδα περνάμε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της διακίνησης δεδομένων και όχι εγγράφων για την ολοκλήρωση διαδικασιών και συναλλαγών, με στόχο να βελτιώνουμε καθημερινά την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η προσδοκία συνολικά της κοινωνίας από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν το πρώτο που συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2020. Με κοινή και συντονισμένη προσπάθεια, βούληση, σχέδιο και όραμα, έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας πολλά έργα. Σήμερα πραγματοποιούμε ένα ακόμη, σημαντικό βήμα. Μάλιστα, σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Αυτό της ασφάλισης των οχημάτων. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν, εύκολα και γρήγορα, στην ασφάλιση των οχημάτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης στοιχείων οχημάτων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ευελπιστούμε ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, θα συμβάλλει και στην αύξηση του ποσοστού ασφάλισης των οχημάτων, ένα ζήτημα που ταλανίζει επί μακρόν την ελληνική αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τις εταιρείες, ειδικά όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Στην ίδια κατεύθυνση, εργαζόμαστε με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να συμπληρώσουμε το παζλ των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν στη δημόσια διοίκηση μια πολύτιμη βάση δεδομένων. Πραγματικά πολύτιμη, όχι μόνο γιατί απλοποιεί τις υπηρεσίες, αλλά και γιατί μας παρέχει ακριβείς και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά ενώνουμε βάσεις δεομένων της Πολιτείας. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων, θα ελέγξουμε τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και θα εντοπίσουμε τα οχήματα που δεν έχουν περάσει τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Πλέον δεν θα περιμένουμε δηλαδή, έναν τυχαίο, επιτόπιο έλεγχο της τροχαίας για να επιβάλουμε το πρόστιμο, αλλά αυτό θα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα από την τακτική, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων που θα διενεργείται.

Επιπλέον, με την διασταύρωση δεδομένων των οχημάτων, πιστεύουμε πως θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα από την αποχή τεχνικού ελέγχου, αρά θα συμβάλλουμε ουσιαστικά και σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα στην μείωση των εκπομπών ρύπων από τα ανέλεγκτα οχήματα.

Συμβάλλουμε, βέβαια, και στην αύξηση των εσόδων του Κράτους, λόγω της αύξησης του αριθμού των ασφαλιστήριων συμβολαίων, αλλά και της αύξησης που αναμένουμε από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Επίσης, με το εν λόγω νόμο μειώνονται σημαντικά οι υποθέσεις στα δικαστήρια, καθότι θα μειωθούν αισθητά τα ανασφάλιστα οχήματα.

Ενώ, ο νομοταγής και συνεπής με τις υποχρεώσεις του πολίτης θα νιώσει ότι επιτέλους το Κράτος λειτουργεί στο πεδίο αυτό και δεν κλείνει το μάτι στην ανομία δια της απουσίας του», δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας.

«Η ηλεκτρονική πρόσβαση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε πληροφορίες και δεδομένα της άδειας κυκλοφορίας οχήματος και της άδειας οδήγησης, η οποία θα γίνεται με τη συγκατάθεση του πελάτη με σκοπό τη σύναψη ασφάλισης οχήματος, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας. Οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Με το ΕΣΠΑ να τρέχει, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να ρέουν άφθονα προς πάσα κατεύθυνση..

Το σύστημα του νοσοκομείου δεν σηκώνει κλιματισμό.. Είναι κάτι γνωστό εδώ και χρόνια.. Πρόκειται για ένα νοσοκομείο που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1980 και έκτοτε δεν έχει υποστεί καμία γενναία ανακαίνιση..

Δεν μπορεί όμως σήμερα να παραμένει στην ίδια κατάσταση και χωρίς κλιματισμό όχι μόνο στην Πνευμονολογική αλλά στις περισσότερες κλινικές του..

Το σύστημα μπορεί να μην σηκώνει την λειτουργία, αλλά τα συστήματα είναι για να διορθώνονται, να αλλάζουν, να εκσυγχρονίζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εποχών.

«Πληρώνουμε για χρόνια πανάκριβα για την υγεία.. Για την μία φορά που θα χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο.. Δεν είναι συνθήκες αυτές. Είναι τραγικό να συμβαίνει και ως πολίτες να το ανεχόμαστε» σχολίασε χαρακτηριστικά στο Epiruspost συνοδός ασθενή που νοσηλεύεται στην Κλινική.

Είναι τραγικό να συμβαίνει..

Την στιγμή που εντάσσονται έργα ενεργειακής αναβάθμισης για δημόσια κτίρια το ένα μετά το άλλο..

Δήμος Ηγουμενίτσας 73.900€

Δήμος Σουλίου 55.440€

Δήμος Φιλιατών 29.620€